反诉答辩状答辩人(本诉原告、反诉被告)：冼某升，男，汉族，1966年10月2日出生，现住在佛山市xx区xx镇xx村xx街xx巷xx号，电话13809xx9324。被答辩人(本诉被告、反诉原告)：广州市某某装饰工程有限公司惠州分公司地址：惠州市河南岸xx路x……
在民事诉讼过程中，如果被告提起反诉的，需要写反诉状，相应的，原告需要提出答辩状。那么，反诉答辩状怎么写呢?今天，小编整理了以下内容为您答疑解惑，希望对您有所帮助。
反诉答辩状
答辩人(本诉原告、反诉被告)：冼某升，男，汉族，1966年10月2日出生，现住在佛山市xx区xx镇xx村xx街xx巷xx号，电话13809xx9324。
被答辩人(本诉被告、反诉原告)：广州市某某装饰工程有限公司惠州分公司
地址：惠州市河南岸xx路xxx新村xx大厦首层xx号。
负责人：黎某某电话0752-21xx489、216xx25。
答辩人因装修合同纠纷将被答辩人起诉至贵院的(2011)惠城法民一初字第xx号案件，被答辩人提起反诉。答辩人现就被答辩人的反诉，提出以下答辩意见。
一、被答辩人要求答辩人支付工程欠款67254元及违约金122402.28元没有事实和法律依据。
1、被答辩人单方面增加工程项目，违反合同约定。
在答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第一项第3条规定工程安装内容、施工费用、增减项目都需要经双方签认后生效。但是，被答辩人将双方约定的工程总造价7.1万元增加到13.9006万元(折后价12.5982万元)，没有答辩人的签字确认，因此该增加的所谓工程项目和工程款违背了合同约定，超出了答辩人的委托范围，本身是对答辩人权利的侵害，不仅无权要求答辩人支付增加的款项，而且需要承担侵权责任。
2、被答辩人所谓答辩人接受工程量和工程款变化，没有任何证据。
被答辩人以答辩人在施工图纸中“配电系统图”中签字确认“开工，以实践数为准”，就武断认为被答辩人所从事的一切工程施工都得到答辩人认可，显然是荒唐的。一方面双方在《装饰工程合同书》第七项第1条规定施工图须答辩人签字认可后被答辩人方可施工，另一方面第七款第3条规定答辩人变更设计或增减项目须书面通知被答辩人并列明原因、部位、时间、材料等，这就说明任何未经答辩人签字确认的施工一律属于被答辩人违约，任何未经答辩人书面详细通知被答辩人的变更行为一律视为未变更。被答辩人拿出答辩人在配电系统图中的签字确认，就认为答辩人认可一切施工变更，明显违背了合同约定。即使答辩人同意了施工变更，也只是同意配电系统图的变更，答辩人并没有在其他图纸上签字确认。
二、被答辩人拒绝支付第三期所谓工程款符合法律规定。
在答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第四项地1条规定工程总价款为7.1万元，第一期工程款、第二期工程款分别为总价款的50%和35%，即答辩人已经支付了总价款的85%，履行了主要合同义务。可是，被答辩人经答辩人确认完成的工程量却尚未达到总量一半，答辩人不是认真按照合同约定完成装修项目，而是一再单方面增加装修项目以牟取合同约定之外的非法利益，因此答辩人有权行使同时履行抗辩权，要求被答辩人提供的合法工程量与答辩人所支付的工程款相适应。
答辩人已经支付了合同约定总价款85%的工程款，在被答辩人未能完成合同约定85%的工程量之前，答辩人拒绝支付第三期所谓工程款，符合相关法律规定。被答辩人只有完成了相应的工程量，才有权要求答辩人支付余下的工程款。
三、被答辩人单方面停工，需承担违约责任。
根据答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第七项第1条的规定，施工图须在答辩人签字确认后被答辩人方可以施工，2010年11月4日答辩人在被答辩人提供的施工图上签字，因此被答辩人最早开工时间应该是2010年11月4日。到2010年11月30日，被答辩人开工不超过26天，答辩人已经支付合同约定85%的工程款。按照《装饰工程合同书》规定两个月的工期进度，被答辩人尚未完成总工程量半数，就要求答辩人支付95%的总价款，并在2010年12月22日单方面停工，明显侵害了答辩人合法权益。
此外，该《装饰工程合同书》没有约定合法停工的事由，因此被答辩人即使自身权益受到损害，也只享有法律所规定对完成的工作成果行使留置权或通过合法途径要求答辩人付清工程款，而无权采取停工这种激化矛盾的粗暴方式损害答辩人利益。因此，被答辩人单方面停工既没有法定依据也没有约定依据，属于严重违约行为，需承担违约责任。
综上所述，被答辩人单方面增加装修工程量，在收取绝大部分合同约定工程款后未完成相应工程量的情况下，又单方面停工，严重损害了答辩人合法权益。因此，被答辩人要求答辩人支付未经答辩人签字认可的新增工程款，显然没有事实和法律依据。被答辩人单方面停工造成答辩人严重损失，被答辩人需承担违约责任并按照合同约定完整履行合同义务。
此致
惠州市xx区人民法院
答辩人：冼某升
二O一一年xx月xx日
相关推荐
-
涉嫌受贿案犯罪辩护词
网友提问： 涉嫌受贿案辩护词怎么写? 大连律师解答： 涉嫌受贿案辩护词 尊敬的审判长、审判员： 八桂律师事务所受被告人徐某及其亲属的委托，指派我担任被告人徐某涉嫌受贿一案的二审辩护人。 接受委托之后，本辩护人本着对事实和法律高……
-
阻碍军人执行职务罪辩护词
一、阻碍军人执行职务罪辩护词丨1、首部。首行要写明标题。2、正文。在具体制作法庭辩护词时，分两段。(1)向法庭说明出庭行使辩护权的根据。向法庭讲明辩护发言的根据。简要但明确地概述辩护人对案件的基本看法。(2)从控诉方对犯罪事实的认定方面来辩护。从法律适用方……
-
擅自进口固体废物罪辩护词
一、擅自进口固体废物罪辩护词丨尊敬的审判长、审判员、尊敬的检察员：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》以及《中华人民共和国律师法》的相关规定，我接受本案被告人张某亲属的委托并经其确认担任其辩护律师出席今天的法庭，庭前本辩护人多达七次会见张某，并详细的阅卷，刚才……
-
制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪辩护词
一、制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪辩护词丨尊敬的审判长、审判员：根据我国《刑事诉讼法》第三十二条和《律师法》第二十五条的规定，江苏苏州诺金律师事务所依法接受传播淫秽物品牟利一案被告人陈某的委托，指派我作为陈某的辩护人，参与今天的诉讼活动。我接受……
-
妨害对公司、企业的管理秩序罪辩护词
一、妨害对公司、企业的管理秩序罪辩护词丨1、首部。首行要写明标题。2、正文。在具体制作法庭辩护词时，分两段。(1)第一，向法庭说明出庭行使辩护权的根据。第二，向法庭讲明辩护发言的根据。第三，简要但明确地概述辩护人对案件的基本看法。(2)第一，从控诉方对犯罪……
-
非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪辩护词
一、非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪辩护词丨尊敬的审判长、审判员：XX律师事务所接受被告人刘XX家属的委托，指派我担任其非法采伐国家重点保护植物一案的辩护人。辩护人接受委托后认真查阅了案件有关证据材料，会见被告人了解案件的详细情况。现根据事实与法律，提出以……
-
擅自设立金融机构罪辩护词
一、擅自设立金融机构罪辩护词丨1、首部。首行要写明标题。2、正文。在具体制作法庭辩护词时，分两段。(1)第一，向法庭说明出庭行使辩护权的根据。第二，向法庭讲明辩护发言的根据。第三，简要但明确地概述辩护人对案件的基本看法。(2)第一，从控诉方对犯罪事实的认定……
-
非法剥夺公民宗教信仰自由罪辩护词
一、非法剥夺公民宗教信仰自由罪辩护词丨1、首部。首行要写明标题。2、正文。在具体制作法庭辩护词时，分两段。(1)第一，向法庭说明出庭行使辩护权的根据。第二，向法庭讲明辩护发言的根据。第三，简要但明确地概述辩护人对案件的基本看法。(2)第一，从控诉方对犯罪事……
-
信用卡诈骗罪无罪辩护词一份
信用卡诈骗罪无罪辩护词一份丨尊敬的审判长、审判员、书记员：山东XX律师事务所依法接受本案被告人初X亲属的委托，指派我作为信用卡诈骗罪案件被告人初X的辩护律师。经过会见、查阅案卷和参加法庭调查，辩护人对本案的事实有了较为充分的了解，现根据事实和法律，发表如下……
-
挪用特定款物罪辩护词
一、挪用特定款物罪辩护词丨1、首部。首行要写明标题。2、正文。在具体制作法庭辩护词时，分两段。(1)第一，向法庭说明出庭行使辩护权的根据。第二，向法庭讲明辩护发言的根据。第三，简要但明确地概述辩护人对案件的基本看法。(2)第一，从控诉方对犯罪事实的认定方面……
