民事诉讼实行“不告不理”原则，人民法院根据当事人的诉讼请求来审理案件，如果所能够请求不完全，会导致未请求部分得不到审理的法律后果。如诉求请求不适当，其不适当部分将不能得到支持，且须自行负担不当请求部分的诉讼费。诉讼请求中所提给付或索赔金额越高，交纳诉讼费用……
对于民事诉讼有一定的了解就会知道，民事诉讼实行“不告不理”原则，人民法院根据当事人的诉讼请求来审理案件，如果当事人的诉讼请求发生不当的情况时，法院就没有办法正常正确的审理案件，这种时候都是有一定的法律后果的，跟着小编一起看看吧。
民事诉讼实行“不告不理”原则，人民法院根据当事人的诉讼请求来审理案件，如果所能够请求不完全，会导致未请求部分得不到审理的法律后果。
如诉求请求不适当，其不适当部分将不能得到支持，且须自行负担不当请求部分的诉讼费。
诉讼请求中所提给付或索赔金额越高，交纳诉讼费用也越高。因此如果对胜诉没有把握，事先应做好诉讼费损失的心理准备。
《民事诉讼法》107条规定，当事人进行民事人，应当按照规定交纳案件受理费。财产除交纳案件受理外，并按照规定交纳其他诉讼费用。当事人交纳诉讼费用确有困难，可以按照规定向人民法院申请缓交、减交或者免交。
收取诉讼费用的办法另行制定。
108条，起诉必须符合下列条件：
(一)原告是与本案有利害关系的公民、法人和其他组织;
(二)有明确的被告
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由
(四)属于人民法院的受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
110条规定，起诉状应当记名下列事项
(一)当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务;
(二)诉讼请求和所根据的事实与理由
(三)证据和证据来源，证人姓名和住所。
原告的诉讼请求不当，应当判决驳回
判决要旨：原告诉讼请求不当，经法院书面通知变更诉讼请求后不同意变更诉讼的，应当判决驳回诉讼请求。
一、案情
2002年7月28日，攀枝花市xx公司与攀枝花市xx建筑公司签订《攀枝花市凤凰广场D座工程施工合同》一份，对双方的权利义务作了明确约定。合同签订后，攀枝花市xx公司的施工图尚在审查批准之中，攀枝花市xx建筑公司为了抢进度已开始修建基础工程，2003年9月停止施工，并向攀枝花市xx公司发函要求解除合同。2003年11月26日攀枝花市xx建筑公司向攀枝花市xx公司提交了自已作出的《工程造价决算书》，该基础造价为2275522.11万元，其他费用损失629659.02元，停工期间利息403836.41元。2005年7月18日攀枝花市xx建筑公司向攀枝花市中级人民法院起诉攀枝花市xx公司，要求法院判令被告支付上述全部款项，并退还工程保证金30万元。
二、代理律师观点
攀枝花市xx公司聘请成都律师冯明超为其一审代理人，冯明超律师阅卷后认为：
1、本案属工程结算纠纷
原告认为本案属于工程欠款纠纷，缺乏事实依据。首先，原告向法院提交自己编制的工程造价结算书，作为原告主张欠款的依据，在法理上系自证，属证据种类中的当事人陈述，故不能作为原告主张欠款的依据。其次，最高人民法院法释(2004)14号“关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”第20条规定：当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。而本案双方当事人在合同中没有“发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的”约定。因此，应当对工程进行造价鉴定。
2、本案应由负有举证责任的原告申请鉴定
原告自己单方作出的工程结算，对惠x公司无约束力，没有法律效力，惠x公司又不予认可，致使争议的工程款无法确定。依据《民诉法》“谁主张谁举证”的原则，原告对其主张被告欠付工程款负有举证责任。最高人民法院“关于民事诉讼证据的若干规定”第25条规定“对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内不提出鉴定申请的，致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果”。因本案原告在举证期内未申请鉴定，致使争议的工程款无法确定，应依法驳回原告的诉讼请求。另外，原告要求被告退还工程保证金30万元无证据支持。
3、本案工程不具有合法性，原告应当承担主要责任
被告系房产开发公司，对建设施工并不很熟悉，原告是一家专门从事建筑施工企业，明知施工图纸未经审查合格，也没有进行图纸会审交底和办理相关施工许可证的情况下，原告仍然非法进行施工，造成该工程丧失利用价值。没有利用价值的工程只能推倒重建，最高人民法院法释(2004)14号“关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”第16条和第3条之规定，承包人请求支付工程款的，人民法院不予支持，因此造成该工程损失应由原告承担。
4、原告要求被告支付工程款利息，于法无据
双方当事人签订的施工合同专用条款第26条第2款约定：承包人垫付工程款从基础到第三层，从第四层开始支付工程进度款。最高人民法院法释(2004)14号“关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”第六条规定：当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。
三、审理与判决
四川省攀枝花市中级人民法院认为，xx公司与惠x公司签订的《D座施工合同》，是双方当事人的真实意思表示，其内容未违反法律、行政法规的强制性规定，对双方当事人均有法律约束力。xx公司诉称是由于被告惠x公司在合同签订后未向其提供经审查后合格的施工图四套而造成工程长期停工。但其提交的停工报告载明是“等待植筋完毕(估计40天)才有活干，现在只能停工”，且合同未进行任何违约责任约定，xx公司在本次诉讼中也未诉请解除合同。其要求惠x公司支付基础工程价款的诉讼请求既不符合双方在合同中关于工程款支付的约定，也不符合法律及司法解释的相关规定，该诉讼请求不能成立。本案纠纷性质不是建设工程欠款纠纷，xx公司以惠x公司应付工程款2275522.11元起诉，与本院根据案件事实作出的认定不一致。依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十五条第一款之规定，本院已书面通知xx公司变更诉讼请求，但xx公司不同意变更诉讼请求，综上所述，xx公司在无合同约定，又未诉请解除合同，也未能与惠x公司进行结算的情况下，主张惠x公司应支付工程欠款2275522.11元，无确实充分的事实和法律依据，本院对此不予支持，xx公司诉称，工棚搭建地点是被告指定的，但未提交任何证据予以证实。工棚被要求拆除，xx公司请求由惠x公司承担“搭设拆除费用及被告原因发生费用”无合同约定及法律规定，本院对此不予支持。xx公司诉请要求惠x公司支付工程保险金300000元，未向法庭相应举证，本院对此亦不予支持。
如诉求请求不适当，其不适当部分将不能得到支持，且须自行负担不当请求部分的诉讼费。
相关推荐
-
起诉还钱需要哪些材料,债务纠纷诉讼费是多少
起诉还钱需要哪些材料丨一般情况，起诉时应提交的材料(1)起诉状正本一份，并按被告的人数提交副本(如被告是一人应提交诉状一式四份，多一人就多提交一份)。(2)当事人主体资格的证明(包括原告、被告和第三人等)。(3)本院具有管辖权的证据(如被告户口不在宝安，须……
-
父母送孙女一套新房莫名易主爷爷能否代理孙女起诉
父母送孙女一套新房莫名易主爷爷能不能代理孙女起诉丨案情简介：父母送孙女一套新房莫名易主黄某退休之前是海门市一家建筑站的职工，因为效益不错，黄某所在单位曾给黄某分了一套福利房。黄某唯一的儿子黄某野沾染上了赌博的恶习，老夫妻俩对他是百般无奈。2001年初，黄某……
-
遗产继承没协商直接起诉可以吗
遗产继承没协商直接起诉可以吗丨协商并不是解决遗产纠纷的前提条件，遗产继承产生纠纷时，是可以直接向人民法院提起诉讼的。《民法典》第一千一百三十二条【继承处理方式】继承人应当本着互谅互让、和睦团结的精神，协商处理继承问题。遗产分割的时间、办法和份额，由继承人协……
-
民事诉讼须知——管辖
管辖（一）一般管辖1、对公民、法人或其他组织法人或其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地的人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖；公民的住所地指户籍所在地；公民的经常居住地是指公民离开住所地至起诉时已连续居住满一年以上的地方，……
-
管辖异议上诉撤诉后该怎么做
管辖异议上诉撤诉后该怎么做丨关于管辖权异议撤回的问题,有如下步骤：1、最高人民法院中规定法院在当事人在法定期限内提出管辖权异议的,应在15日内作出异议是否成立的书面裁定.2、法院接到被告的管辖权异议后，尚……
-
行政案件上诉原审法院应当如何做
行政案件上诉原审法院应当如何做丨依据我国相关法律的规定，当事人提起上诉的，原审人民法院收到上诉状、答辩状，应当在五日内连同全部案卷和证据，报送第二审人民法院。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百零八条当事人提出上诉，应当按照其他……
-
遗产继承费用中诉讼费用是多少
遗产继承费用中诉讼费用是多少丨金额不定，财产继承案件受理费的计算方法是按照下面规定对诉讼标的额分段计算，之后相加，所得总数即为应收额。丨法律法规丨根据《诉讼费用交纳办法》第七条规定，案件受理费(诉讼费)包括：第一审案件受理费、第二审案件受理费和再审案件中，……
-
不起诉决定撤销后审查起诉期限应如何
一、不起诉决定撤销后审查起诉期限应明确司法实践中，因被害人、被不起诉人不服不起诉决定时，上级人民检察院、本院控告申诉部门应依法进行复查。其结果是不起诉决定可能被撤销，由作出不起诉决定的人民检察院提起公诉。同时，人民检察院发现不起诉决定确有错误，符合起诉条件……
